№

п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

1.1

Реестровый номер торгов

Т013-100608

1.2

Сведения об организаторе торгов:

Муниципальное автономное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского

наименование

индекс

683000

город

Петропавловск-Камчатский

улица

Владивостокская

дом

29

телефон/факс

8(415 2) 46-62-24

е-mail

EKirillina@old.pkgo.ru

Номер контактного телефона по вопросам, связанным с блоком А документации об аукционе

8(415 2) 30-05-90

1.3

Сведения о заказчике:

наименование

Муниципальное автономное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского

индекс

683000

город

Петропавловск-Камчатский

улица

Владивостокская

дом

29

телефон/факс

8(415 2) 46-62-24

е-mail

EKirillina@old.pkgo.ru

Номер контактного телефона

8(415 2) 30-05-77

Контактное лицо по вопросам, связанным с блоком Б документации об аукционе, проектом договором

Марченко Сергей Иванович

1.4

Предмет открытого аукциона

 Право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Петропавловск-Камчатского городского округа.

Предмет открытого аукциона разбит на лоты:

Лот № 1 - «Выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 105 (подъезд № 5)»;

Лот № 2 - «Выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 15 (подъезд № 3)»;

Лот № 3 - «Выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. академика Королева, д. 51 (подъезд № 1)»;

Лот № 4 - «Выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская,

д. 124А подъезд № 3»;

Лот № 5 - «Выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 29 (подъезд № 6)»

1.5

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

Лот № 1 – 443 910,10 (четыреста сорок три тысячи девятьсот десять) рублей 10 коп. (в том числе НДС);

Лот № 2 – 385 588,60 (триста восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 60 коп. (в том числе НДС);

Лот №  3 -  397 329,60 (триста девяносто семь тысяч триста двадцать девять) рублей 60 коп. (в том числе НДС);

Лот № 4 – 419 019,36 (четыреста девятнадцать тысяч девятнадцать) рублей 36 коп. (в том числе НДС);

Лот №  5 -  419 019,18 (четыреста девятнадцать тысяч девятнадцать) рубля 18 коп. (в том числе НДС).

Величина понижения начальной цены договора подряда («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора подряда (цены лота)

1.6

Источник финансирования заказа

Средства населения по статье «капитальный ремонт»

1.7

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

место

См. пункт 1.4 Информационной карты: «предмет открытого аукциона»

условия

В соответствии с технической частью конкурсной документации, с соблюдением СНиП, ГОСТ, правил техники безопасности производства работ и пожарной безопасности, а также см. техническую часть документации об аукционе (часть 2 раздел 1 Общая часть).

сроки (периоды)

по лотам №№ 1-5– с момента заключения договора подряда  до 10 октября 2010 года.

1.8

Форма, сроки и порядок оплаты  работ:

Форма: безналичный расчет.

Срок оплаты работ:  Оплата производится безналичным путем  в течение 30 банковских дней со дня предъявления к оплате счетов-фактур (после подписания акта приемки выполненных работ).

Порядок оплаты работ: расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями

1.9

Краткая характеристика   работ, объем выполняемых работ,  объем работ

По лотам №№ 1-5:  выполнение работ по утеплению торцевой стены пенополистирольными плитами  с устройством каркаса из брусьев и обшивкой профилированным листом с защитно-декоративным полимерным покрытием.

Подробное описание работ указано в технической части конкурсной документации.

Объём работ по каждому лоту может быть увеличен при выявлении потребности в дополнительном объёме работ в ходе исполнения договора подряда, но не более, чем на 10%.

См. тж. раздел. 2 технической части блока Б документации об аукционе.

1.10

Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа

обязательные требования

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона (участник размещения заказа должен иметь допуск СРО на осуществление работ, являющихся предметом открытого аукциона).

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

дополнительные требования

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.11

Требования, предъявляемые к работам

Применяемые материалы для выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ,  соответствующих стандартов и  ТУ.

1.12

Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей)

Подрядчик не вправе привлекать к исполнению договора подряда субподрядчиков

1.13

Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

Преимуществ при участии в открытом аукционе учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставлено.

1.14

Требования к содержанию составу и форме заявки на участие в открытом аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо подготовить заявку на участие в открытом аукционе, которая в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

1)       Форма «Титульный лист заявки на участие в открытом аукционе», содержащий следующие сведения об участнике размещения заказа: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (пункт 3.1 блока Б документации об аукционе);

2)      Форма «Опись документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе» (пункт 3.2 блока Б документации об аукционе);

3)      Форма «Предложение об условиях исполнения договора подряда», заполненная в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе (пункт 3.3 блока Б документации об аукционе);

4)      Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе:

для юридических лиц:

-         оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (не путать со Свидетельством о внесении записи), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,

для индивидуальных предпринимателей:

-         оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (не путать со Свидетельством о внесении записи), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,

для иных физических лиц:

-         копии документов, удостоверяющих личность,

для иностранных лиц:

-         надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5)      Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности) могут быть подтверждены решением собственника или уполномоченного органа юридического лица об их назначении (избрании) на должность);

6)      Форма «Доверенность на право представления интересов участника размещения заказа при проведении открытого аукциона» (пункт 3.4 блока Б документации об аукционе) - в случае необходимости;

7)      Копии действующих лицензий.

При подаче заявки с неполным перечнем документов, указанных в настоящей документации об аукционе, или  при подаче заявки на участие в открытом аукционе, не соответствующей требованиям настоящей документации об аукционе, Единая комиссия отказывает участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом аукционе.

На основании решения межведомственной комиссии по реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, рекомендуется представить в составе заявки на участие в открытом аукционе штатное расписание.

В целях соблюдения сроков, установленных Законом для рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, рекомендуется представить:

1)      Сведения о наличии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб;

2)      Сведения о размере балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа за последний завершенный отчетный период;

3)      Сведения о непроведении ликвидации (банкротства) участника размещения заказа;

4)      Сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.15

Порядок формирования цены договора подряда (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора подряда. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора подряда и расчетов с подрядчиками

Оплата заключенного договора подряда производится в российских рублях.

В случае, если договор подряда будет заключен с представителями других государств, расчет по договору подряда будет производиться по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на день оплаты.

Предложение цены договора подряда участника открытого аукциона должно учитывать все налоги, сборы, расходы на перевозку, страхование и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ.

В ходе исполнения договора подряда Заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором подряда объем работ, при выявлении  неучтенных работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор подряда, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном договором подряда, но связанном с работами, предусмотренными аукционной документацией и договором подряда

1.16

Требования к описанию поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), и также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе может представить:

- детализированное описание технологии выполняемых работ,

- обязательство о соблюдении в процессе производства работ СНиП на соответствующие виды работ,

- обязательство о применении в процессе производства работ сертифицированных материалов (российских), технических характеристик.

1.17

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества  работ

Гарантия качества результата работы со стороны Подрядчика распространяется на всё, составляющее результат работы (в том числе материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ). Срок предоставления гарантии качества должен составлять 24 месяца.

1.18

Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом аукционе

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе не установлено

1.19

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в открытом аукционе:

Место и порядок

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в понедельник-четверг - с 9-00 до 17-00 (обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00), в пятницу – с 9-00 до 13-00 по адресу: 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29, юридический отдел (2 этаж)

В последний день подачи заявок на участие в открытом аукционе заявки на участие в открытом аукционе подаются:

с 9-00 до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по адресу: 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29, юридический отдел (2 этаж),

непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29, юридический отдел (2 этаж)

срок

Со дня, следующего за днем размещения на сайте http://old.pkgo.ru извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

1.20

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:

место

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29, каб. 3 (3 этаж)

дата начала

«14» июля 2010 года

время начала

11 часов 00 минут по камчатскому времени

1.21

Дата, время, место и порядок проведения открытого аукциона:

место

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29, каб. 3 (3 этаж)

дата

«15» июля 2010 года

время

11 часов 00 минут по камчатскому времени

1.22

Срок заключения договора

Участник открытого аукциона обязан по истечении 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола об итогах открытого аукциона, но не позднее 20 дней подписать проект договора, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

1.23

Размер обеспечения исполнения договора

Требование об обеспечении исполнения договора  установлено 10 % от суммы договора